Сделать заказ онлайн! Мы с радостью свяжемся с Вами и ответим на любые вопросы.
Для этого просим Вас быть внимательными при заполнении формы обратной связи и внесении своих контактных данных.
Закрыть

Реквизиты

ООО «Вектор»

Юр.адрес: 196135, г.Санкт-Петербург, ул.Фрунзе, д.25, литер А, пом. 11-Н

ИНН 7810631952 КПП 781001001

ОКВЭД 25.11

ОГРН 1167847469327

ОКПО 05880904

р/сч 40702810702170034439

ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» г.Санкт-Петербург

к/сч 30101810700000000754

БИК 044030754

Генеральный директор Павшук Вадим Евгеньевич

Главный бухгалтер Павшук Вадим Евгеньевич

 

Образец договора

 

ДОГОВОР  №

 

Г. Санкт-Петербург                                                                                                          «     »                  2017 г.

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Павшука Вадима Евгеньевича, действующего на основании Устава, и

__________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязанность своими силами из своих материалов выполнить работы по изготовлению и монтажу откатных ворот, ширина проема ворот 4х2 метра. Ворота зашиты профильным листом с двух сторон. Ворота монтируются на винтовые сваи d108мм.

1.2 Подрядчик выполняет работы на объекте расположенном по адресу ________________________________________________________________                                            _,

 – далее именуемый «Объект».

1.3. Подрядчик по настоящему договору устанавливает гарантию качества для результата работы. Гарантийный срок 18 (восемнадцать) месяцев, с даты подписания Акта о приемке выполненных работ при сдаче результата работ в полном объеме по настоящему договору.

 

  1. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость материалов и работ по настоящему договору составляет 0() рублей 00 копеек. Расчеты ведутся в рублях.

2.2. Дополнительные работы (объемы и виды) подлежат согласованию с Заказчиком и оплачиваются на основании и в соответствии с дополнительно утвержденной Заказчиком смете.

2.3. Заказчик производит оплату работ по настоящему договору в следующем порядке:

2.3.1. Предварительную оплату по настоящему договору (аванс) с целью закупки (заказа) материалов в размере 20%() руб., при подписания настоящего договора.

2.3.2. Окончательный расчет по настоящему договору в размере 80% () руб.00 копеек, при подписании Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

 

  1. Сроки выполнения работ их сдача, приемка.

 

3.1. Срок выполнения работ – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего договора.

3.2. Подрядчик сдает работы единовременно, а Заказчик обязан принять результаты работ единовременно на основании предоставленного Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ и отсутствия замечаний со стороны Заказчика.

  1. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить выполнение производственных работ в соответствии техническими условиями, строительными нормами и правилами.

4.1.2. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ.

4.1.3. Немедленно приостановить работы, если в процессе выполнения работ станет очевидно, что невозможно их выполнение в соответствии с заданием, либо выяснится неизбежность отрицательного или возможность неблагоприятного результата и сообщить об этом Заказчику. Возобновление работ осуществляется по отдельному дополнительному соглашению сторон.

4.1.4. Немедленно устранять за свой счет по первому требованию Заказчика, все выявленные дефекты или недоделки.

4.1.5.  Ежедневно в конце рабочего дня, а также по окончании работ в полном объеме, собственными силами и за свой счет обеспечить уборку места производства работ, при этом мусор должен быть складирован в контейнер для мусора, и (или) складирован в указанном Заказчиком месте.

 

4.1.6. Использовать самостоятельно собственные, либо привлеченные грузоподъемные машины и механизмы и отвечать за проведение такелажных работ подготовленными, аттестованными специалистами из числа работников Подрядчика.

4.1.7. Подрядчик гарантирует, что материалы, применяемые для выполнения работ по настоящему договору, являются качественными и соответствуют требованиям ГОСТ,  предъявляемых при данных видах работ.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1.Проверять в любое время ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.2. Приостановить ведение работ Подрядчиком с последующим разъяснением причин остановки на соответствующем совещании сторон.

  1. Ответственность сторон

 

5.1. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.

5.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.

5.3. Гарантийный период на результат выполненных работ по договору составляет 18 (восемнадцать) месяцев с даты  подписания Акта о приемке выполненных работ.

5.4. При выявлении дефектов в выполненных Подрядчиком работах, Подрядчик обязан за свой счет устранить эти дефекты в  срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней.

5.6.  Все споры, возникающие при выполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров сторон.

5.7. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаться в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  1. Срок действия договора

 

6.1 Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех обязательств по Договору.

  1. Прочие условия

 

7.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, если они совершены в письменной форме, оформлены надлежащим образом и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

  1. Адреса и платежные реквизиты

 

 

Заказчик:  

 

ФИО:                                          _

__________________________                  

Паспорт:                                     

                                                    

                                                   

Адрес:                                        

                                                   

                                                   

Телефон:                                    

                                                   

                                                   

 

Подрядчик______________________

Заказчик:  

 

ФИО:                                          

                                                                          

Паспорт:                                    

                                                       

                                                  

Адрес:                                       

                                                  

                                                  

Телефон:                                   

                                                   

                                                   

 

Заказчик_______________________